2024年工程施工噪音限制是多少？

工程施工噪音限制是多少？

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条规定：“在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。”这里的“夜间”是指晚22:00至次日早6:00的时间段。

同时，该法还规定了具体的噪声限值。例如，在居住、文教机关为主的区域，昼间噪声限值为55分贝，夜间为45分贝；在商业、居民混合区，昼间为60分贝，夜间为50分贝等。这些数值可能会因地方政策和具体环境因素有所调整。

【法律依据】

1. 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

2. 地方政府根据实际情况制定的具体噪声控制规定，如《城市区域环境噪声标准》等。

延期情况下工期顺延的法律依据是什么？

工期顺延通常发生在建设工程合同中，当出现不可抗力、业主违约、设计变更、增加工作量等导致施工方无法按原定计划完成工程的情况时，施工方可申请工期顺延。这是基于公平原则和合同法中的“情势变更”原则，即合同履行过程中，因不可预见或不能避免的情况，使得合同的履行变得不公平或不可能，此时可以要求调整合同内容或解除合同。

【法律依据】

1. 《中华人民共和国民法典》第五百三十三条：“合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”

2. 《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201中第17.2款规定：“因发包人原因造成工期延误，承包人有权要求工期顺延，发包人应当确认工期顺延的天数，并承担由此造成的承包人的损失。”

3. 《建筑法》第六十条：“因发包人原因致使工程停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和费用。”

以上法律规定为工期顺延提供了法律依据，但具体能否顺延以及顺延的天数，需要根据合同条款、实际情况和双方协商来确定。如果协商不成，可能需要通过法律诉讼途径解决。

工程施工噪音限制是严格的，并且具有明确的法律规定。施工单位必须遵守这些规定，以减少对周边居民和环境的影响。如有违反，将面临法律的处罚。对于具体的噪声限值，建议咨询当地环保部门或参照相关地方性法规以获取最准确的信息。

温馨提示：法头条，汇集了全国各地3万+注册会员律师，为您提供高效解决问题的坚实支持。点击下方按钮在线咨询，我们将免费为您推荐专业律师，让您信心满满。选择法头条，让我们与您共同成长！